Решение от 25.05.2018

Категория: взыскание неустойки по договору подряда
Результат: иск удовлетворён полностью
Сумма: 2 076 690,75 руб. неустойки + 33 383 руб. госпошлины
Номер и дата дела: А32-56705/2017 от 25.05.2018

Описание сути дела:
ПАО «Нефтяная компания» обратилось в арбитражный суд с требованием взыскать с подрядчика неустойку за просрочку исполнения обязательств по договору реконструкции скважин. Ответчиком выступало АО, обязавшееся в рамках контракта выполнить комплекс работ, включая бурение боковых стволов и монтаж оборудования. Нарушение сроков, в том числе из-за брака в работе и аварий, привело к срыву графика, предусмотренного производственной программой. Истец сослался на право взыскания неустойки согласно условиям договора и представил подробный расчет по просроченному периоду.

Решение суда:
Суд признал требования истца обоснованными и подтвердил наличие нарушений сроков исполнения. Доводы ответчика о несоразмерности пени и отсутствии своей вины отклонены как неподтверждённые. Неустойка в пределах 5% стоимости работ признана разумной. Суд постановил взыскать с ответчика 2 076 690 руб. 75 коп. неустойки, а также расходы на оплату госпошлины в размере 33 383 руб.

Какие услуги оказала компания:

• составление и подача искового заявления
• юридическое сопровождение дела в арбитраже
• анализ условий подряда и доказательственной базы
• расчет и обоснование размера договорной неустойки
• представительство в суде первой инстанции