Решение №2-6725/2022

Категория дела: Гражданское дело по спорам о защите прав потребителей в сфере бытового подряда

Суть дела: Иск о признании договора подряда расторгнутым и взыскании денежных средств за некачественный ремонт

Обстоятельства дела:

• 03.03.2021 заключен договор № 09-03/21-Д на выполнение ремонтно-строительных работ
• Подрядчик обязался выполнить ремонт ванной комнаты и туалета площадью 4,5 кв.м
• Стоимость работ составила определенную сумму
• Оплата производилась в три этапа
• Работы должны были быть выполнены с 04.04.2021 по 26.04.2021
• Работы не были выполнены в полном объеме
• 10.09.2021 направлена претензия о расторжении договора

Требования истца:

• Признать договор подряда расторгнутым
• Взыскать уплаченные денежные средства
• Взыскать неустойку
• Взыскать компенсацию морального вреда
• Взыскать штраф
• Взыскать расходы на юридические услуги

Ход судебного разбирательства:

• Представитель истца участвовала в судебном заседании
• Представитель ответчика не явился
• Дело рассмотрено в отсутствие ответчика
• Изучены материалы дела и представленные доказательства

Позиция суда:

• Установлено нарушение сроков выполнения работ
• Признано право истца на расторжение договора
• Удовлетворены требования о взыскании денежных средств
• Взыскана неустойка за нарушение сроков
• Взыскана компенсация морального вреда
• Взыскан штраф за несоблюдение требований потребителя
• Взысканы расходы на юридические услуги

Решение суда:

• Договор подряда признан расторгнутым
• Взысканы денежные средства
• Взыскана неустойка
• Взыскана компенсация морального вреда
• Взыскан штраф
• Взысканы расходы на юридические услуги
• Взыскана государственная пошлина

Правовые основания:

• ГК РФ (ст. 702, 711, 715, 720, 309)
• Закон РФ “О защите прав потребителей”
• Постановление Пленума ВС РФ от 28.06.2012 №17
• ГПК РФ (ст. 56, 194-199)

Процедура обжалования:

• Решение может быть обжаловано в Московский городской суд
• Срок обжалования: 1 месяц
• Порядок обжалования: через районный суд

Содержание судебного дела:

• Исковое заявление
• Договор подряда
• Документы об оплате
• Претензия
• Расчет неустойки
• Документы о представительстве
• Материалы судебного разбирательства

Результат:
Исковые требования удовлетворены частично. Договор признан расторгнутым, с ответчика взысканы денежные средства, неустойка, компенсация морального вреда, штраф и судебные расходы.