Решение №2-776/2019

Анализ судебного дела о защите прав потребителя

Категория дела

Гражданское дело по иску о защите прав потребителя в связи с нарушением сроков выполнения работ по договору строительного подряда.

Суть дела

Спор возник из-за нарушения подрядчиком сроков строительства индивидуального жилого дома.

Обстоятельства дела

Между сторонами был заключен договор строительного подряда на строительство дома площадью 118,35 кв.м.

Основные факты:

• Заключение договора строительного подряда
• Оплата работ в размере 1 850 000 рублей
• Нарушение сроков строительства
• Невыполнение части работ (утепление и отделка фасада)
• Ввод объекта в эксплуатацию с нарушениями

Требования истца

Истец просил суд:

• Взыскать неустойку за просрочку исполнения договора в размере 650 000 рублей
• Взыскать штраф за несоблюдение требований потребителя
• Компенсировать моральный вред в размере 100 000 рублей
• Возместить расходы на представителя в размере 50 000 рублей

Ход судебного разбирательства

В процессе рассмотрения суд:

• Исследовал условия договора
• Проанализировал сроки выполнения работ
• Изучил акты выполненных работ
• Рассмотрел доказательства оплаты
• Оценил обоснованность требований

Позиция суда

Суд установил:

• Факт нарушения сроков выполнения работ
• Частичное невыполнение работ по утеплению фасада
• Правомерность требований истца
• Необходимость снижения размера неустойки

Решение суда

По результатам рассмотрения суд:

• Взыскал с ответчика неустойку в размере 126 505,19 рублей
• Взыскал компенсацию морального вреда 10 000 рублей
• Взыскал штраф в размере 68 252,60 рублей
• Взыскал расходы на представителя 10 000 рублей
• Отказал в удовлетворении остальной части требований

Правовые основания

Дело рассмотрено на основании:

• Закона РФ «О защите прав потребителей»
• Гражданского кодекса РФ
• Условий договора подряда

Процедура обжалования

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Зеленоградский районный суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Содержание судебного дела

В материалах дела содержатся:

• Исковое заявление
• Договор строительного подряда
• Документы об оплате
• Акты выполненных работ
• Претензионная переписка
• Расчет неустойки

Результат дела

По итогам рассмотрения суд:

• Частично удовлетворил исковые требования
• Взыскал с ответчика общую сумму 214 575,79 рублей
• Отказал в удовлетворении требований в части превышения установленных судом сумм
• Взыскал с ответчика государственную пошлину в бюджет